工程合同范文6篇(工程合同范本)
下面是范文网小编收集的工程合同范文6篇(工程合同范本)，供大家参阅。
出租人（以下简称乙方）：
根据《合同法》的有关规定，按照互惠互利的平等原则，为明确甲乙双方的权利、义务，经双方共同协商签订本合同。
一、甲方租赁乙方工程汽车名称：
二、月租金：每车每月租金为人民币元（大写： 万 仟 佰 十 元 角 分）。月租金中不含税金，所有税金由甲方承担。
三、施工地点：
四、租赁期限：自。年。月。日开始，计划租赁至年。月。日。
五、付款方式：
1、租金按月支付。甲方应于每月10日前以银行转账或现金方式支付乙方上月租金，甲方不得无故延期支付。
2、经乙方同意，甲方可支付部分租金，但月支付租金不得低于月租金的70%。月租金未支付部分，由甲方向乙方出具欠款证明，并于第3个月结清。每年年底（公历年）甲方必须保证支付完乙方所有租金。
3、汽车进出场费用：
A、乙方车辆进场费用 元，由甲方承担。
B 、退场费用：租赁期满 个月退场费由乙方承担。如施工不足 个月，甲方承担乙方车辆的出场费 即合计进出场费 由甲方承担。
六：租赁期油料费用：租赁期内，乙方车辆所用的油料（含柴油、汽油、机油）由甲方提供，油料费用由甲方承担，甲方必须保证油料质量，如果因甲方提供的油料质量原因而造成乙方汽车损坏的，由甲方负赔偿责任。
权利和义务
1、甲方必须按合同规定按期支付乙方租金，逾期未支付乙方有权终止合同且不构成违约。
2、甲方允许乙方每月三天的汽车维修及保养期限，不超过三天不得扣除租金，超过天数按月平均租金减扣。
4、驾驶员应服从甲方工作安排及合理化管理，不得无故脱岗，在确保正常作业的情况下，有特殊情况可以向甲方请假。
5。甲方安排汽车作业每天不超过 小时。甲方需晚上加班作业时，应在出工前安排驾驶员休息，以保证加班安全。
6。在施工中，由于甲方未事先明确表示，造成下电缆、管线、电线、树林等受损坏，乙方不承担任何责任，全部赔偿责任有甲方承担。
7。、由于人力不可抗拒的自然灾害，造成汽车损坏，甲方不承担任何责任，在租赁期内，无论是自然原因，还是甲方原因，以及其它原因导致汽车停工，甲方均应按期支付乙方租金，不得以任何理由扣减拖欠乙方租金。
9、在租赁期满后，甲方如需继续租赁需提前10天通知乙方，经乙方同意后双方另签订合同。
七、甲方在工作期间要保护机驾人员的人身安全，不得打、骂驾驶人员和损害乙方汽车，由于甲方非法开采和非法施工给乙方造成的一切损失均由甲方负责。
八、本合同经甲乙双方签字后即生效，双方应认真按本合同执行。未尽事宜双方协商解决。
九、本合同在在执行过程中发生纠纷，双方通过协商调解，如调解不成则提交人民法院申请诉讼。
甲方： 乙方：
身份证号： 身份证号：
联系电话： 联系电话：
委托方：(以下简称甲方)
承揽方：(以下简称乙方)
经友好协商，本着相互尊重原则，甲方委托乙方制作业务，为明确双方责任，确保完成任务，共同信守合约，经双方协商一致，特签定如下协议，以供双方共同遵守执行。
一、主要要求：
(一)项目名称：苏中钢铝市场内一期工程的不锈钢项目(扶手、联廊护栏、不锈钢落水管等的制作安装)
(二)安装地点：苏中钢铝市场内
(三)其它内容：无
(四)预算总造价：捌拾捌万零捌佰零柒元。(计880807元)
(五)技术资料及图纸提供方法：甲方提供图纸，提出具体要求
二、制作期限：
本合同内容从20xx年6月26日设计制作开始到20xx年1月31日之前完毕。
三、结算方式：
1.本合同签定之日，甲方向乙方预付总造价5%为进场预付款，暨人民币40000元，开工后根据形象进度付款，余款在工程安装结束后壹拾伍天内按实际所量尺寸一次性结清，尾款10%作为质量保证金半年后结清。
2.合同操作期间，合同外增加内容，甲、乙双方认可后，甲方应先支付增加部分款项的50%，余额50%在验收合格后一次性付清。
四、施工、拆除与设计变更：
1.乙方根据要求组织制作，并达到合格标准。
2.施工过程中甲方应积极配合乙方现场的协调工作。
五、工程交验与保修：
1.乙方在工程结束后通知甲方两天内验收。如逾期不验收，甲方使用的'，则乙方做验收合格通过。
2.验收时，如发现甲方责任而造成的质量问题，提出返工或补修意见时，乙方在规定期限内完成，收取相应工本费。如乙方造成质量问题，则由乙方免费更换。
3.工程保修期为1年(人为及不可抵拒的自然灾害除外)。
六、工程负责人和工伤事故：
1、甲方委派储呈根为驻现场负责人，并与乙方储开银为现场负责人，共同履行本合同的各项规定。
2、乙方应教育工人，严格要求遵守操作规程，做好防火、防盗工作，并遵守工地现场的有关规定，在施工中发生工伤事故造成的损失，由乙方负责。
七、特别说明：
该项目现场如需要用电源应安排在离产品1米范围内。现场安装定位及其他涉及安装需要协调之事由甲方解决;
八、其他条款：
1.委托方在审定承办设计内容时，请仔细审核项目中的每一细节内容，审定后签字或认可说明，经确认后发生差错，由委托方承担所有责任及全部内容。
2.合同签定后，如有单方面违约，全部责任将有违约方承担。任何一方如需要变更本合同或其他特殊要求，应双方共同协商一致后。另行签约补充合同。
3.合同附件：
九、争议解决：无
本合同执行中，如发生争议，双方应尽力协商解决，如协商不成，任何一方都可向有管辖权的仲裁机构，进行仲裁或向法院提起申诉。
1.合同附件及补充合同与本合同具有法律同等效力。
2.本合同一式肆份，双方签字盖章后生效。
甲方： 司 乙方：
负责人 负责人
签订日期：
施工单位：_________（以下简称甲方）
承包单位：_________（以下简称乙方）
经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司_________防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程当中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一、总则：
1、工程名称：_________
2、工程地点：_________
3、工程内容：根据公司_________工程施工联系单和设计变更通知单要求，厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜（1。5cm厚），屋面防水工程采用“_________”聚氨酯防水涂膜（找平层上作基层处理）。
二、承包方式：
乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。
三、工程造价：
厨卫间聚合物防水每平米_________元；屋面_________聚氨酯防水每平米_________元。结算时按实际面积结算。
四、质量标准：
乙方应确保公司生产基地_________楼防水工程达到优良标准，严格参照_________有关标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。
五、双方责任：
1、甲方责任：
相关的合同范本·施工分包合同·房屋建筑装修施工合同·钢结构施工合同·家装施工合同·施工监理合同·油漆施工合同·维修施工合同·广告牌施工合同·景观施工合同（1）应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。
（2）应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。
（3）配合乙方施工，如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。
（4）甲方有权对乙方在施工过程当中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。
2、乙方责任：
（1）听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及_________建设局颁发的准用证，由甲方现场负责人抽检合格后使用，必要时由甲方抽送_________检验合格后使用。
（2）配合市建公司_________基地整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。
（3）应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。
（4）应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修三年。
六、付款方式：
本工程无预付工程款，甲方按乙方进度支付进度款，待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的95％给乙方，留5％的工程款作保修金，三年保修期满后乙方无质量问题，甲方支付余款。
七、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待三年保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。
甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________
甲方代表（签字）：_________乙方代表（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
第 1 题
委托人对合同履行的监督控制权，下列说法正确的是( )。
A.可随时要求监理人对重大问题提交专项报告
B.监理人调换总监理工程师，须经委托人同意
C.监理人转让义务，必须经委托人书面同意
D.监理人转让利益，无需委托人书面同意
E.监理人转让支付款，必须经委托人书面同意
正确答案：ABC
第 2 题
《合同法》规定的合同有效条件包括( )。
A.合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力
B.当事人意思表示真实
C.合同当事人签字或盖章
D.合同应当采用书面形式
E.不违反法律或社会公共利益
正确答案：ABE
第3 题
下列关于FIDIC合同下的指定分包商和一般分包商的叙述，正确的是( )。
A.指定分包商和一般分包商具有同等的合同地位
B.指定分包商不损害承包商的利益
C.一般分包商由承包商选定
D.建设单位和工程师应介入一般分包商的保护中
E.一般分包商的违约视为承包商的违约
正确答案：ABCE
第 4 题
在监理招标中，体现监理单位能力的评标内容包括( )。
A.总监理工程师业绩
B.监理大纲
C.投标人资质
D.监理单位业绩
E.监理费报价
正确答案：BCDE
第 5 题
合同不当履行中的保全措施包括( )。
A.代位权
B.抗辩权
C.拒绝
D.撤销权
E.解除权
正确答案：AD
第 6 题
依据《中华人民共和国合同法》的规定，当合同履行地点约定不明确，且又不能达成补充协议时，( )履行。
A.交付不动产的，在不动产所在地
B.给付货币的，在给付货币一方所在地
C.交付动产的，在接受动产一方所在地
D.设备采购，在采购方所在地
E.材料采购，在供货方所在地
正确答案：AE
第 7 题
承包人的索赔程序一般分为( )。
A.事态调查
B.索赔意向通知
C.索赔报告递交
D.索赔根据
E.监理工程师审核索赔报告
正确答案：BCE
第 8 题
以下财产中，可以用作抵押的有( )。
A.幼儿园
B.房屋
C.学校
D.土地所有权
E.电器
正确答案：BE
第 9 题
根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，委托人对监理人履行合同的监督事项包括( )。
A.监理人选择的监理工作分包单位须征得委托人同意
B.监理人调换总监理工程师须征得委托人同意
C.批准监理人的监理工作实施细则
D.审查监理人提交的监理报告
E.要求更换不称职的监理人员
正确答案：ABDE
第 10 题
在FIDIC的《施工合同条件》中，指定分包商与一般分包商的不同之处表现在( )等方面。
A.选择分包单位的权利不同
B.分包合同的工作内容不同
C.分包合同的当事人不同
D.工程款的支付开支项目不同
E.业主对分包商利益的保护不同
正确答案：ABDE
第 11 题
承诺应具备的条件包括( )。
A.承诺只能向受要约人作
B.承诺必须由受要约人作出
C.承诺的内容应当与要约的内容一致
D.承诺必须在承诺期限内发出
E.承诺必须受法律约束
正确答案：BCD
第 12 题
以下是有关附条件和附期限合同的生效时间的叙述，其中正确的是( )。
A.附生效条件的合同，自条件消灭时生效
B.附解除条件的合同，自条件成就时生效
C.当事人不正当促成条件成就的，视为条件不成就
D.附生效期限的合同，自期限届至时生效
E.附终止期限的合同，自期限届满时失效
正确答案：CDE
第 13 题
法人应当具备的条件有( )。
A.依法成立
B.有必要的财产或者经费
C.有3名以上高级管理人员
D.能够独立承担民事责任
E.有自己的名称、组织机构和场所
正确答案：ABDE
第 14 题
以下对索赔的表述中，正确的是( )。
A.索赔要求的提出不需经对方同意
B.索赔依据应在合同中有明确根据
C.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔报告 (应该是提交索赔意向)
D.工程师的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准
E.承包人必须执行工程师的索赔处理决定
正确答案：AD
第15题
甲、乙公司签订合同，甲公司将合同中的部分义务转让丙公司完成，依照《合同法》规定，其法律关系特点为( )。
A.甲、乙公司作为合同主体不变
B.甲公司可要求丙公司履行转让部分的义务
C.丙公司可以对乙公司行使抗辩权
D.丙公司不履行义务，应对乙公司承担违约责任
E.乙公司不能强迫丙公司履行义务
正确答案：ABE
第 16 题
《建设工程委托监理合同示范文本》中明确的内容有( )。
A.工程概况
B.合同生效日期
C.项目总投资
D.酬金支付方式
E.可行性研究
正确答案：ABCD
第 17 题
在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括( )。
A.被代理人的法人终止
B.被代理人取得民事行为能力
C.被代理人取消委托
D.代理事项完成
E.代理期限届满
正确答案：ACDE
第 18 题
建设工程设计合同(一)[GF-20xx-0209]主要条款有( )。
A.设计依据
B.发包人应提供的有关资料和文件
C.双方的责任
D.项目投资要求
E.委托设计任务的范围和内容
正确答案：BCE
第19题
《合同法》中有关解决合同争议方式的正确表述有( )。
A.当事人可以通过和解或调解解决合同争议
B.当事人订立有仲裁协议的，当事人可以选择向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉
C.当事人不愿和解、调解，可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁
D.当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请示人民法院执行
E.涉外合同当事人只能约定向中国仲裁机构申请仲裁
正确答案：ACD
第 20 题
下列选项中，属于正常监理酬金中间接成本的是( )。
A.业务培训费
B.图书资料购置费、经营业务费
C.固定资产及常用工器具、设备的使用费
D.文具、纸张、账表、报刊、文印费用
E.监理期间使用与监理工作相关的计算机和设备的摊销费用
正确答案：ABCD
发包方： （以下简称甲方）
乙方方： （以下简称乙方）
甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对XXX空调安装工程签定工程质量保修书。
一、工程竣工后回访制度
1、乙方所完成的工程，在通过有关部门竣工验收后，在质量保修期内，应主动向甲方或者甲方委托的项目物业管理公司进行工程使用过程回访，知晓自己所承担施工的工程存在哪些质量缺陷，便于双方总结经验，在以后的工程施工中得以解决提高。
2、回访时间为质量保修期开始每月回访一次，直至质量保修期届满。
3、回访对象为：甲方或者甲方委托的项目物业管理公司。
二、工程质量保修范围和内容
1、乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量保修责任。
2、凡属于乙方原因造成的工程各部位的质量问题或其他缺陷，及由于乙方维修造成业主的相关损失，均属于乙方保修责任范围，不属于甲方责任。
三、质量保修期
本工程质量保修期为 贰 年。
四、质量保修金：本工程质量保修金按本工程结算总价的 5 %扣留。
五、质量保修金的返还：工程竣工验收合格并交付甲方之日起且乙方在质保期内正常履行义务，甲方在质保期满一年后无息退还质保金3%，满二年后无息退还质保金2%。
六、质量保修责任
1、保修期内凡属乙方原因出现质量问题，乙方应免费维修、更换；如因甲方使用不当或保养不善引起的故障或设备损坏，乙方负责有偿维修（只收取材料费，不收取人工费）。
2、保修期内更换的配件必须是原厂商生产的新配件，换下的配件属于乙方的财产，更换上去的配件则成为甲方的财产。
3、在保修期内，一般情况下乙方应在接到甲方事故通知后的48小时内派人进行维修，发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
4、发生下列情况时，甲方可委托他人修理，因此产生的一切费用（包括但不限于人工费、材料费、违约赔偿金、因此给甲方造成的其他损失）由甲方直接从质量保修金内扣除，不足部分由乙方在5日内补足，并补足原有的质量保修金：
（1）乙方未能按照甲方的要求派人修理或在合理期限内无法修复；
（2）乙方对同一部位经两次维修仍未修复的。
5、质保期内如出现设备、材料更换情况，则所更换设备、材料的质保期从更换之日起重新计算。
6、在保修期内，由于乙方质量问题引发的任何安全事故问题，责任均由乙方承担。
7、若因乙方拖延，推诿而导致业主一切损失的，或因此造成甲方（或负责管理该项目的物业管理公司）经济损失和法律责任时，而相关质保金总额又不足以支付的，甲方（或负责管理该项目的物业管理公司）有权向乙方追索，直至向人民法院提起诉讼。
8、乙方每次维修完毕，应负责将施工现场清理干净，并取得业主和甲方（或物业公司）的验收签字。
9、以上保修期保修回访记录，以及乙方是否履行保修责任，最终以业主和甲方（或物业公司）签字认可为准，若无业主和甲方（或物业公司）签字，甲方将拒付应付的保修金。
10、质保方案。
七、保修质量
乙方负责保修的质量，工程保修项目完成后须经业主或甲方代表验收签字方可。工程保修项目应保证在六个月内不出现同类问题，否则，即使保修期满也应继续维修。 因乙方施工质量问题，乙方维修两次后，同一部位再出现类似问题，乙方每次每项向甲方支付违约金￥20000元，同时，甲方有权委托他人修理，由此引起的费用和责任由乙方承担。
本工程质量保修书作为施工合同附件，与施工合同具有同等的法律效力，其有效期限至保修期满。
（甲方）： （乙方）
法定代表人或委托代理人（签字）： 法定代表人或委托代理人（签字）： 联系电话： 联系电话：
经办人（签字）： 经办人（签字）：
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循公平和诚信的原则，甲方月季园布展与施工改造，需要花卉运输和工程机械进场施工，双方就有关事项协商一致，达成如下协议：
一、由乙方提供运输车及工程机械进行施工，所产生费用按台班计算(8小时/台班)。
二、乙方服务时间：以甲方通知进场时间为准。
三、乙方服务内容：在施工现场听从甲方管理人员指挥施工。
四、结算方式：预计全部工程需要40天左右完工，全部工程完工并验收合格后，按实际工程量所产生的台班数量10日内付清全款以及产生的税费。
五、价钱：
1、以下单价由乙方提供工程机械的进出场拖车费。
2、乙方工程机械价格：60型挖机：800元/台班、8吨吊车：800元/台 班、运输车：800元/台班。
三、以上单价均为乙方自行提供燃油。
双方责任：
一、工程、运输机械在施工期间均由乙方负责维护和保养，以保证甲方施工的要求。
二、乙方必须听从甲方现场管理人员的工作安排，以保证甲方的施工要求。
违约责任：
一、甲方不按约定支付工程完工后的款项，每逾期一天，甲方应向乙方支付未付款项0.3%的违约金。
二、乙方在接到甲方进场通知后未进场，甲方有权解除合同并要求乙方支付20xx元的违约金。
三、任何一方擅自变更、解除合同应向另一方5000元违约金，协商不成，一方可向合同履行地人民法院提起诉讼。
其他：
一、未尽事宜，由甲乙双方共同协商解决。
二、本合同一式两份，由甲、乙双方各执一份，自甲、乙双方盖章签字之日起生效。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日