您身边的文档专家,晒文网欢迎您!
当前位置:首页 > > 办公范文 > > 合同 > 正文

房地产委托合同【精华7篇】

2023-06-30 09:17:26合同

房地产委托合同【精华7篇】

  【前言】每当我们签订房地产委托合同时,为了确保双方权益的保障,我们需要认真思考如何撰写一份合适的合同,以确保合作的顺利进行。那么,房地产委托合同该如何起草,才能达到双方的满意呢?下面是网友“hanzimei”收集的房地产委托合同(共7篇),以供参考。

房地产委托合同

房地产开发委托合同 篇1

  委托估价方(甲方):

  受理估价方(乙方):

  经甲乙双方协商,兹就房地产估价事宜订立本合同,内容如下:

  一、乙方受甲方委托,对 产权名下的坐落于 的房地产于估价时点的价值进行评估。

  二、估价目的:

  三、估价时点: 年 月 日

  四、估价报告交付日期 年 月 日 (甲乙双方如有约定,从其约定)。

  五、甲方应于 年 月 日前将委估房地产估价所必要的资料提交乙方,甲方提交的资料如下:

  1、房屋所有权证 ( ) 5、房地产权证 ( )

  2、国有土地使用权证 ( ) 6、身份证 ( )

  3、集体土地使用权证 ( ) 7、其它资料 ( )

  4、营业执照 ( )

  六、乙方在估价期间需要到现场勘察,甲方必须陪同并提供方便。

  七、乙方对甲方提供的资料应妥善保管,并尽保密之责。

  八、甲方应在乙方交付报告之日按国家有关收费标准,一次性交清评估费。

  九、乙方如无特殊原因和正常理由,不得迟于本合同规定的时间交付报告。

  十、甲方如不按本合同规定的时间向乙方提供估价所需的有关资料,乙方可按耽误时间顺延估价报告的交付日期。

  十一、乙方在交付估价报告收取评估费甲方未应用该估价报告,乙方概不退还评估费。 十二、其它:

  十三、本合同自甲乙双方正式签订之日起生效,其中任何一方未对方同意不得随意更改,如有未尽事宜,需经双方协商解决。

  十四、本合同签订于 年 月 日。

  甲方(公章):        乙方(公章):

  法定代表人(签字):     法定代表人(签字):

  年月日       年月日

房地产委托开发合同范本 篇2

  甲方: 乙方:

  依据《城市房地产管理法》、《合同法》及其他有关法律法规之规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就甲方委托乙方开发建设 小区,并运作经营相关事宜达成如下协议,共同遵照执行。

  第一条 项目概况(以下简称“本项目”或“项目”)

  1、地块名称: 地块( 土资挂 号宗地)系 年 月 日 国土资源局公开挂牌竞拍地块,该地总积 ㎡,中标地价 万元整, 2、项目位置及四至: 。 四至为:北至 ,南至 ,东至 ,西至 。 3、现己经由甲方出资受让了上述土地,并与 国土资源局于 年 月 日签订了

  《 国有土地使用权出让协议书》(编号: ),并支付了土地出让款人民币 万元,

  3、项目用地:规划总用地 平方,规划净用地约 平方(具体面积和容积率以批准的用地规划为准。)

  4、建设规模:总建筑面积约 平方米(以上具体以双方确认并经规划许可的设计、施工图纸为准。)

  第二条 项目委托

  鉴于乙方具有房地产开发及项目管理的丰富经验,具有相应的房地产开发资质和管理能力,甲方经多方考察,甲方全面委托乙方代为开发本项目。乙方同意接受委托,按本合同约定内容完成本项目。

  第三条 委托的内容和方式

  1、本项目的全部投资由甲方向银行申请贷款。

  2、本项目所有政府批准文件及征地手续,由甲方负责办理,乙方协助。

  3、取得土地使用权后,甲方委托乙方负责本项目建设开发(包括勘探、规划、报建、招投标、工程建设管理、销售手续办理、售房合同签订、产权证办理以及后期配套等)的全过程管理。

  4、甲方负责对本项目设计、施工方案的审定。对施工、监理工作、工程进度及工程质量实施监督、协调,参加项目工程例会。 5、在本项目建设过程中,双方应加强沟通,甲方有权参加乙方和施工单位组织的工程例会,原则上每月应召开一次以上工程例会,通报工程进度、及时协商、解决本项目过程中所遇到的问题。

  6、本项目类型属于商住两用,第一层为商铺,用于经营商铺;第一层以上楼层为住宅楼, 用于销售商品楼。

  7、项目符合商品房预售条件后,二层(含二层)以上住宅楼由甲方销售商品房,一层所有商铺由乙方规划经营商铺项目。

  第四条 项目核算及资金管理

  1、本项目从取得土地开始的各项成本、税费及投入由乙方独立核算,乙方独立建帐。因本项目所产生的各项税费(包括但不限于契税、土地增值税、营业税、企业所得税等)由乙方承担。

  2、项目总投资最后由甲乙双方约定的工程造价决算机构审定。 3、项目所需资金由甲方以土地抵押给银行贷款。

  4、乙方为开发本项目应设立项目专户,专门用于本项目资金往来收付。

  5、项目开始后,由项目专户直接向土地部门、施工单位、供货单位、规费收取单位等相关机构支付,项目资金专款专用,对项目资金实行封闭管理,乙方不得挪作他用。

  6、甲方对乙方项目专户资金的使用情况享有监督权,可以随时审查项目专户资金流向,如发现有项目资金挪用情况的,有权追究乙方违约责任。

  第五条 项目开发管理

  1、甲方成立项目领导组,并确定具体项目联络人员;

  2、乙方需就本项目建立专门项目管理队伍。由具有相应管理能力的专业人员负责,并配备技术负责人,土建、给排水、暖道、电器、造价等专业人员,人员数应满足本项目开发管理需要。

  3、乙方应制定本项目开发方案,推进项目进程一。待本项目详细规划批准及户型方案确定后,制定开发项目实施方案,包括:工程进度计划、开发各工作节点计划控制、开发成本测算及控制、工程质量控制、配套工程实施计划等方案。

  4、甲乙双方确定例会制度,研究解决项目开发过程中遇到的各项问题,并做好工作安排。

  第六条 项目权属

  1、本项目的所有住宅楼归甲方所有,由甲方自行支配,乙方无权销售本项目住宅楼。

  2、乙方应当与相关银行签订按揭贷款合作和担保协议,配合甲方符合银行住房按揭贷款或公积金贷款的购房人办理按揭贷款或公积金贷款手续。

  3、本项目规划建设的一层商铺归乙方所有,由乙方自主经营商铺项目。

  第七条 甲方的权利和义务

  1、所有政府批准文件及手续,包括土地补偿、折迁、安置等工作,由甲方进行办理、乙方协助。

  2、以担保方式协助乙方全部项目开发资金的筹集和投入,并根据工程进度及时支付各项工程费用和税金。

  3、参加本项目项下工程设计、施工单位的招标工作,设定招标条件。监理单位由甲方负责选聘。

  4、审查设计单位编制的设计方案、施工图,及工程施工预算与决算及费用支出。

  5、负责项目建设主供应材料(如门窗、电梯等)的选定和交房标准的制定。

  6、有权查验工程的进度计划实施情况、检查施工质量、发现质量问题和其他问题及时反馈给乙方。

  第八条 乙方的权利和义务

  1、负责组织本项目用地范围的地上建筑物、附着物的拆迁、拆除及地上种植物等砍伐、移位等。

  2、协助甲方办理本项目用地、立项、报建、规划、施工许可等工程施工必备的手续。

  3、负责组织施工图设计,报送施工图审查、消防审查,办理建设单位、监理单位、设备材料采购的公开招标。

  4、组织工程竣工决算、处理工程索赔,组织竣工验收。

  5、负责按照约定的工程进度组织施工,保证所建工程质量符合国家关于建设工程质量要求的有关规定。

  6、负责对本项目项下工程竣工验收时,同期完成各项公共建筑、市政设施配套(具体包括供电、煤气或天燃气、供暖、供水、排水、消防、庭院硬化、绿化、道路照明、有线、通讯、宽带等配套),具备使用条件。

  7、负责乙方现场人员工资福利和日常办以费用。

  8、乙方对本项目施工过程中所发生的一切债权债务、安全施工、责任事故和侵权承担法律责任。

  9、协助甲方协调政府部门及周边四邻关系。

  第九条 建设开发进度工期

  本项目开发进度为 年,从取得土地使用证之日开始计算。

  第十条 违约责任

  1、本协议签订后,甲、乙任何一方无故提出终止协议,应按委托费用总额的5%向对方支付违约金。

  2、若甲方违约逾期支付项目工程款等,致使项目开发延期的,由甲方自行承担逾期交房违约责任。

  3、若乙方非因甲方原因而不能完成委托事项,给甲方造成损失的,每逾期一日按购房款总额的日千分之一承担违约责任。

  4、由于乙方原因导致工程累计停工三个月的,甲方有权解除合同。

  5、若乙方擅自挪用项目专户资金的,除及时补回被挪用资金外,还应按挪用金额的20%向甲方承担违约责任。

  6、如遇双方解除合同的, 甲方有权要求乙方将本项目过户至甲方指定的其他开发商,接手的开发商无需向乙方支付项目及土地转让费,但甲方应按乙方完成的工程进度支付相应委托管理费。

  7、由于一方的过错造成本合同不能履行、不能完全履行或被政府有关部门认定为无效时,由过错的一方承担违约责任,双方均有过错的,则由双方按责任大小承担各自相应的责任。双方解除合同的,不影响违约责任的承担。

  8、房屋交付使用后,出现的工程质量和水电暖供应等质量问题,由乙方承担修理、更换等违约责任。

  第十一条 争议的解决

  1、如本合同各方就本合同之履行或解释发生任何争议的,应首先协商解决;若协商不成,应向宝安区仲裁委员会提请仲裁,仲裁适用该会之《仲裁规则》,仲裁裁决书终局对双方均有约束力。

  第十二 其他事项

  1、在工程建设过程中,如因政策因素导致该项目停建,互不追究违约责任。因不可抗力等致一方违约的,另一方不予追究违约责任。

  2、本协议未尽事宜,由双方另行议定,并签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力;

  3、本协议及补充协议中未约定的事项,遵照有关法律、法规和政策的规定执行。

  4、本协议一式二份,双方各执一份,具有同等的法律效力。 5、本协议经甲、乙双方法定代表人签字并盖章后生效。

  甲方: 乙方:

  法定代表人: 法定代表人: 或授权代表: 或授权代表:

  年 月 日 年 月 日

房地产合同范本 篇3

  甲方(委托方):

  乙方(受托方):

  依据《城市房地产管理法》、《合同法》有关规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就甲方委托乙方开发建设 事宜达成如下事项:

  第一条 项目概况(以下简称本项目或项目)

   项目名称: ;

   项目位置: ;

   项目用地:规划总占地 亩;

   建设规模:总建筑面积约 平方米。

  第二条 委托的内容和方式

   本项目所有政府批准文件及征地手续均由甲方授权乙方以甲方的名义办理取得,甲方配合乙方提供所需资料及相关文件;

   甲方全面委托乙方代为开发本项目,乙方同意接受委托,按本合同约定内容完成本项目(包括土地变性、拆迁、勘探、设计、规划、报建、招投标、工程建设管理、销售手续办理、售房合同签订、产权证办理等)的全过程管理;

  第三条 甲方的权利和义务

   所有政府批准文件及手续由乙方办理、甲方协助;

   甲乙双方共同成立项目领导组,并确定具体项目联络人员;

  审定设计单位编制的设计方案、施工图,及工程施工预算与决算及费用支出;

   参加本项目工程的规划、设计,在本项目建设过程中,需明确建设工程的使用功能及其他要求;

   有权查验工程的进度、检查施工质量、发现质量问题和其他问题及时反馈给乙方。

   审批已完工程量,根据事实情况支付相应的委托费用

  第四条 乙方的权利和义务

   负责办理本项目用地、立项、报建、规划、施工许可等手续;

   负责组织施工图设计,报审及招投标;

   乙方需就本项目建立专门项目管理队伍,并配备技术负责人,人员数应满足本项目开发管理需要;

   负责按照约定的工程进度计划组织施工,保证所建工程质量符合国家关于建设工程质量要求的有关规定;

   负责在本项目工程竣工验收时,同期完成各项公共建筑、市政设施配套;

   组织工程竣工决算,处理工程索赔,组织竣工验收;

   按照约定的工程进度组织施工,保证新建工程质量符合国家质量规定;

   对施工过程中所发生的一切债权债务、安全施工、责任事故和侵权责任承担法律责任。

  第五条 建设开发进度工期

   本项目开发进度为 年,开工日期为 年 月 日,竣工日期为 年 月 日。(建议以某项工作完成双方确认后为开始时间,完成时间根据正常施工惯例双方商讨决定)。

  第六条 违约责任

  双方商定,有下列情形之一的,承担违约责任:

  6. 完成的事项违反合同约定的;

  6. 擅自解除合同的;

  6.与他人私下串通,损害对方利益的;

  6.其他过失损害对方利益的。

  双方商定,发生上述违约行为的,违约方按照本合同约定的佣金总额的%,计元作为违约金支付给对方。违约方给对方造成的其他经济损失,应当按照法律、法规有关规定予以赔偿。

  第七条 不可抗力

   本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。

   如因不可抗力事件的发生导致工程受损或者合同无法履行时,遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方,并应在不可抗力结束14天内,提供事故详情、费用损失明细及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料,双方认可后协商解决或终止合同或暂时延迟合同的履行。

  第八条 通知

   根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用书信、传真、电报、当面送交等方式传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。

   各方通讯地址如下:。

   一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起72小时内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相应责任。

  第九条 争议的解决

   如本合同各方就本合同之履行或解释发生任何争议的,应首先协商解决;若协商不成,依法向当地人面法院起诉。

  第十条 补充与附件

   本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

   本合同叙述主要以技术部分为主,商务部分以补充协议为主

  第十一条 合同效力

  1 本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为年,自年月日至年月日。本合同正本一式份,双方各执份,具有同等法律效力;合同副本份,送留存一份。

  甲方:乙方:日期:

房地产委托合同集锦 篇4

  委托方(以下称甲方):

  法定代表人/职务:

  委托人/职务:

  营业执照注册号:

  开户银行/帐号:

  地址:

  邮编:

  传真:

  电话:

  受托方(以下称乙方):

  法定代表人/职务:

  委托人/职务:

  营业执照注册号:

  开户银行/帐号:

  地址:

  邮编:

  传真:

  电话:

  甲、乙双方本着相互合作、平等互利的原则,经友好协商,就甲方委托乙方为“”房地产项目(以下简称“项目”)及地产品牌服务进行广告传播推广服务等相关事宜,达成如下条款,以兹共同遵守:

  第一条合作期限:

  甲方委托乙方的代理期限为年月日至年月日。本合同届满前一个月,双方协商续签合同事宜。

  第二条工作内容:

(一)项目广告服务内容

  1、整体广告策划方案,内容包括:

  A、宣传推广的总体策划思路(包括前期的市场资料搜集、与竞争对手优劣势比较、竞争对手近期推广策略、营销状况及广告推广状况分析)及具体广告执行方案;

  B、项目的VI设计手册;

  C、项目分析:市场背景、消费形态、楼盘特点及自身优劣势、竞争环境等;

  D、广告定位:目标市场定位、项目形象定位、提出品牌的核心价值及可持续发展的战略;

  E、媒介策略:针对本项目的特定目标市场,提供各阶段(月度、季度、年度)媒体策略和排期、媒介预算建议,并提供相应的媒介投放反馈(包括平面媒体发行量、传阅率、触达率、电波媒体的视听率等)分析。

  F、软性新闻策略:跟踪市场变化和最新动向,结合项目特点和需求,提出有计划、有目的的软性炒作方案;

  G、公关活动建议:结合各阶段销售任务,设计相关公关活动方案,参与公关活动实施过程,监控活动质量;

  H、品牌形象建议:提出符合本项目特点的广告调性、有鲜明个性的统一视觉标准,解决品牌形象积累与销售信息传递的相关关系;

  2、系列广告创意表现,以光盘形式提交,内容包括:

  A、报纸、杂志广告

  B、影视、广播广告

  C、户外广告、现场包装、房展会现场平面、公关活动现场平面

  D、楼书、客户通讯、宣传单页、DM、展板等各类销售道具

  E、公关活动所需各类宣传品

  F、针对本项目的软文撰写

  3、项目网站日常维护工作,内容包括:

  甲方制作项目网站或改版网站时,乙方参与把控整体风格并进行栏目规划;

  在甲方的指令下发布和更新网站即时信息;

  网站的日常运营维护(比如网页管理、改进等);

  4、公关活动管理工作,内容包括:

  年度及阶段性公关活动的思路构想;

  公关公司的甄选;

  公关公司运作执行的风险控制(比如活动执行前期的工作推进、工作内容的考核、议价能力的控制等);

  5、应甲方要求协助甲方进行与项目相关的其它广告宣传推广工作。

  具体项目见附件一《服务标准及内容》

(二)品牌广告服务内容

  1、地产VI系统的调整和完善。重点加入与项目VI系统的组合使用规范和办公现场文化包装使用规范;

  2、地产客户通讯杂志(双月刊,不少于36页)的命名、栏目规划及相关设计,参与部分栏目的编辑工作;

  3、公司宣传册设计;

  4、项目宣传册设计;

  5、宣传软文撰写,数量不超过6篇/年;

  6、在的网站中,增加“”栏目,将“客户通讯杂志”实现网上浏览;

  7、规划及实施地产品牌公益活动,数量不超过2次/年;

  8、年月,项目一期落成时,乙方为地产公司提供TVC宣传片创意脚本,在创意脚本通过甲方审核的基础上,如需乙方提供拍摄服务则双方另行签订分项合同。

  第三条运作规则

  1、严格按照规范的广告策划流程进行。策划流程的基本顺序如下:

  签约→策略制定→创意构成→广告表现→客户签审→正稿制作→正稿确认→提供光盘/方案→意见反馈等。

  2、签约后乙方将建立品牌小组,负责与甲方的日常沟通和服务,确保跟进及时和创意质量优异;同时甲方也应明确该项目的负责人及负责部门。

  3、项目进入具体操作阶段,乙方的品牌小组将为甲方提供长期稳定的服务,该品牌小组由客户经理、创意指导、美术指导和电脑制作等专业人员组成;(具体人员名单请见附件二)

  第四条例行会议及书面文件

  1、会议纪录:乙方为甲乙双方的所有会议、决议过程做纪录,并在会后48小时内送达甲方项目主管人员。甲方核实无误后应由主管人员签字认可并于48小时内返送达乙方。

  2、定期作业会议:双方原则上每周召开例会,商讨上周工作得失,交流市场信息,改进策划方案。

  3、工作进度表:甲方按年度、季度、月度向乙方下发工作进度表,乙方确认后该表作为乙方工作的指导性文件。

  4、工作任务书:甲方须根据工作进度表向乙方下达具体分项“工作任务书”,“工作任务书”应以书面形式详细说明任务的具体要求(包括名称、用途、完成时间、数量等指标)。乙方收到“工作任务书”并确认后,将严格按照双方书面确认的任务书开展工作。如遇到特殊紧急情况双方在工作前来不及确认任务书,则应该在事后及时补充并确认任务书。乙方不对无任务书的工作负责。如果乙方未能按“工作任务书”规定的`内容完成工作,须承担由此带来的违约责任(具体内容见下文“八、违约责任”条款)。

  第五条收费标准及付款方式

  1、广告总代理费:每月人民币整;

  付款方式:从本合同约定的期限开始,甲方按每月整(¥元)的标准向乙方支付费用。甲方须于每月5日前将上个月全月款项以支票形式支付给乙方。

  2、影视制作费:甲方需要乙方负责制作影视片时,双方需重新签署单项影视制作合同,影视制作费需在新合同中另行明确;

  3、模特肖像权使用费:依据第三方合同,签署单项合同;

  4、租用图片或外请专业摄影师费用:依据第三方合同,签署单项合同;

  5、印刷制作、专业市调、公关活动等第三方费用:乙方参与甲方组织的招投标工作,在同等条件下,甲方将考虑乙方享有中标的优先权。届时双方根据情况另行签署单项合同;

  6、菲林输出费:凡报纸、杂志、画册、CI手册、海报、POP等菲林输出费用,以及图片等扫描、电分费用由甲方直接与指定的输出公司结算;

  7、户型图制作费用:项目所需各类户型图制作费用由甲方直接与指定的公司结算。

  8、其他差旅费用:因甲方要求使乙方发生以外的出差,差旅费用由甲方承担。

  第六条双方责任与权利

(一)甲方的责任和权利:

  1、双方合作期间,甲方应积极配合乙方,及时提供乙方所需的各类图片和文字资料,并应对上述资料的合法性、真实性、准确性和完整性负责。如有必要,乙方会要求甲方提供书面证明,如果甲方无法提供书面证明,乙方有权拒绝使用该资料或图片。如因甲方提供的资料而引起法律纠纷,其相关的责任或损失由甲方负责,乙方不承担由此产生的相关责任或损失。

  2、甲方应尊重乙方的专业经验和知识,并考虑乙方实际工作周期。在乙方的策划思路、广告方案、设计稿和其他书面工作文件提交后,甲方应该及时、完整地对乙方所提交的有关文件以书面形式提出明确修改意见和建议,以便乙方有足够时间保质保量完成各项业务。

  3、乙方根据甲方意见进行稿件修改,至甲方签字后视为定稿。若签字定稿后,甲方再次提出修改,由此而产生的一切相关费用应由甲方承担。若因甲方资料提供和审稿、定稿不及时所造成的工作延误,乙方不承担相关责任。

  4、甲方应按照本合同规定及时付款,以保证项目的正常进行。

  5、甲方在提出各种正式建议与意见时,应以书面形式和乙方进行沟通。

(二)乙方的责任和权利:

  1、乙方应按时、按质、按量完成甲方委托的各项策划、设计和代理业务,并为甲方资料保密。

  2、乙方应主动提前向甲方索要各类工作所需的相关资料,并按甲方确认之定稿进行输出。若因乙方工作缘故导致成品与甲方确认之定稿不一致,从而致使甲方受损,乙方应赔偿甲方相应的损失。

  3、如经甲乙双方确认,因创意需要使用的图片资料需向外租用或购买版权时,所发生的相关费用由甲方承担。

  4、若甲方未能按本合同和各分项合同规定的时间内付讫有关款项,乙方保留暂停设计、制作、发布等相关工作的权利,乙方不承担由此给甲方带来的任何经济损失。

  第七条知识产权及保密:

  1.双方保证一方向另一方提供的资料不会侵犯任何其他人的知识产权或合法权益,否则一切责任由该方自行承担,概与另一方无关;

  2.双方保证一方根据本合同获知或获准使用的另一方的硬件、软件、程序、密码、商品名、技术、许可证、专利、商标、技术知识和经营过程是另一方的合法所有,该方对此无任何权利或利益;

  3.双方在本合同有效期间获知的对方的商业秘密、技术秘密等需双方保密的事项,在合同期间及合同终止后两年内不得向第三方披露或公开;

  4.本合同所完成之成品或所确认之设计稿件,在甲方向乙方付清所有款项后,其所有权归甲方所有。乙方在事先征得甲方的书面同意后,可将所设计的作品用于参与各类广告专业竞赛、评比活动及用于乙方自身宣传。

  第八条违约责任

  1、终止合同违约金:本合同经双方签字盖章后,非因不可抗力因素,甲乙双方任一方在对方没有违约行为的前提下单方面终止合作关系的,除需赔付由此给对方造成的相关经济损失外,还须另外赔偿对方一个月服务费用作为终止合同违约金。该终止合同违约金须在双方终止合同后一个月内付清。

  2、如果乙方违反双方确认的“工作任务书”的内容工作,并给甲方带来严重损失;或者乙方完成的工作质量低下,无法通过甲方相关部门的审核,则甲方可以向乙方投诉。在甲方向乙方投诉前,双方副总经理以上领导应该充分沟通,统一对事件的认识,然后由甲方常务副总经理以上领导签字下发书面“投诉书”。甲方每下发一张“投诉书”,乙方该月的月费中相应地扣除伍仟元(5000元)。如果乙方在一个月内累计收到五张以上的“投诉书”,则视为双方自动解约,甲方不负任何因解约而产生的经济责任。

  3、若甲方按本合同规定的时间逾期7日仍未付款,则视为甲方违约,甲方须自合同约定的付款时间算起,每日按拖欠款金额的万分之三向乙方支付滞纳金。

  第九条争议的解决

  凡有关本合同或执行本合同发生的争议,应经过友好协商解决;若不能协商解决,则提交甲方所在地方法院提起诉讼。

  第十条合同生效

  1、本合同自双方签章之日起生效,本合同(包括附件)为甲乙双方之间完整合同。

  2、本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更或修改,对本合同的任何修正、更改或增删,经双方授权代表签署确认后方可发生效力。

  3、本合同如有未尽事宜,需由甲乙双方协商,另订补充合同附于本合同之内,所有补充合同在法律上均与本合同有同等效力。

  4、本合同之成立、生效、解释及履行,均以中华人民共和国之相关法律为准则。

  5、本合同一式贰份,双方各持壹份,经双方签署的每份合同均为正本。

  第十一条合同附件

  本合同之附件资料:

  附件一:服务标准及内容

  附件二:品牌小组成员名单及协作团队名单

  甲方:(盖章)乙方:(盖章)

  法定代表人:(盖章或签字)法定代表人:(盖章或签字)

  委托代理人:(盖章或签字)委托代理人:(盖章或签字)

  签订日期:年月日

  签订地点:

房地产评估委托合同 篇5

  委托人(甲方):

  代理人(乙方):

  第一条订立合同的依据和目的

  根据国家有关法律、法规及相关规定,甲乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上,就乙方接受甲方委托,代表甲方订立房地产(买卖/租赁)合同及完成其他委托服务达成协议。

  第二条代理事项

(一)委托房地产交易的基本情况

  1、地点:;

  2、建筑面积:平方米;

  3、所有权:。

(2)代理事项。

  第三条合作期限

(一)本合同的代理期限为在本合同期满前天内,如甲乙双方均无异议,本合同的代理期限将自动延长个月。合同期满后,甲方或乙方提出解除本合同的,按本合同中的合同解除条款办理。

(二)在本合同有效代理期间,除非甲方或乙方违约,否则双方不得单方面终止本合同。

(三)在本合同的有效代理期间,甲方不得在。

  第四条成本负担

  本项目推广费用(包括但不限于报刊电视广告、印刷宣传资料、销售手册、制作沙盘等。)由甲方支付费用在发生前一次性支付。

  乙方负责支付具体销售人员的费用和日常开支。

  第五条销售价格

  销售基价(代理项目每层均价)由甲乙双方确定为元/平方米,乙方根据市场销售情况,取得甲方同意后,有权灵活浮动。甲方提供并确认的销售价格表是本合同的附件。

  第六条佣金支付

(1)乙方完成本合同约定的甲方委托事项的,甲方按下列方式计算支付佣金

  1、向乙方支付该房产的%(总价/月租金),具体金额为;

  2、按提供服务的费用向乙方支付元。

(2)如乙方未能完成合同约定的百分之的佣金,具体金额为。

  第七条预收预支费用的处理

  乙方(收取/垫付)甲方费用人民币

  第八条双方的权利和义务

(1)本合同生效后,甲方不得在授权范围内任意干涉乙方的活动,如有问题,双方可随时研究协商;

(2)乙方有责任认真行使甲方授予的权利,不得弄虚作假,不得与第三方恶意合谋欺骗委托人;

  第九条违约责任

(1)有下列情形之一的,双方同意承担违约责任:

  1、完成的项目违反合同;

  2、擅自解除合同;

  3、私下与他人串通,损害对方利益的;

  4、其他过失损害对方利益的。

(2)双方同意,如发生上述违约行为,违约方应向对方支付本合同约定的总佣金的%作为违约金。违约方给对方造成的其他经济损失,按照法律法规的有关规定予以赔偿。

  第十条陈述和保证

  甲方:

(1)甲方是依法成立并存续的企业,有权签署并能够履行本合同。

(2)甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已完成,合法有效。

(3)本合同签订时,法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出对甲方履行本合同产生重大不利影响的任何判决、裁定、裁决或具体行政行为。

(4)甲方签署本合同所需的内部授权程序已经完成,本合同签字人为甲方的法定代表人或授权代表、本合同生效后对双方具有法律约束力。

  乙方:

(1)乙方是依法成立并存续的企业,有权签署并能够履行本合同。

(2)乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已完成并合法有效。

(3)在本合同签订时,法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何会对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

(4)乙方签署本合同所需的内部授权手续已经完成,本合同签字人为乙方的法定代表人或授权代表、本合同生效后对双方具有法律约束力。

  第十一条保密

  双方保证对从对方获得的不能通过公开渠道获得的商业秘密(技术信息、商业信息和其他商业秘密)予以保密。未经商业秘密原提供者同意,一方不得向任何第三方披露商业秘密的全部或部分内容。法律法规另有规定或者双方另有约定的除外。保密期限为年。

  一方违反上述保密义务的,应当承担相应的违约责任,并赔偿由此造成的损失。

  第十二条不可抗力

  本合同所指的`不可抗力是指无法预见、克服或避免并对一方产生重大影响的客观事件,包括但不限于洪水、地震、火灾和风暴等自然灾害,以及战争、**和政府行为等社会事件。

  如因不可抗力致使合同无法履行,遭受不可抗力的一方应立即以书面形式将事故通知另一方。并应在内提供事故详情和关于未能或延迟履行合同的书面资料

  第十三条通知

(1)根据本合同发出的所有通知、双方交换的文件、与本合同有关的通知和要求等。,必须是书面形式,并且可以通过(信函、传真、电报、亲自递送等)传送。)、如果无法通过上述方式送达,可以公告送达。

(2)各方的通讯地址如下:。

(3)一方变更通知或通讯地址的,应在变更之日起日内书面通知另一方;否则,非通知方应承担由此产生的相应责任。

  第十四条争端的解决

(1)本合同受法律管辖,并根据法律进行解释。

(2)因履行本合同发生的争议,双方应通过协商或相关部门调解解决;协商或者调解不成的,按照下列第种方式解决:

  1、提交仲裁委员会仲裁;

  2、依法向人民法院提起诉讼。

  第十五条解释

  对本合同的理解和解释应以合同的目的和文本的原始含义为基础。本合同的标题仅为方便阅读,不影响对本合同的解释。

  第十六条补充和附件

  本合同未尽事宜,按相关法律法规执行。法律法规没有规定的,甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充合同是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  第十七条合同的有效性

  本合同自双方或其法定代表人或其授权代表签字并加盖公章之日起生效。有效期为

  甲方(盖章):

  乙方(盖章):

  日期:

委托合同 篇6

  委托估价方:(以下简称甲方)

  受托估价方:(以下简称乙方)

  甲、乙双方就委托房地产价格评估事宜达成如下协议:

  一、甲方因为,特委托乙方对进行评估。

  二、甲方应于年月日以前将委托评估房地产所必需的产权证明、证件及其它有关资料交给乙方。甲方应向乙方提交的资料如下:

  1、上述住宅楼房的确权证明材料复印件;

  2、其他有关资料。

三、乙方应根据甲方委托评估的目的,对委估房地产的价格予以客观、公正的评估,并向甲方出具房地产价格评估报告书。普通房地产价格评估,一般应在甲方提供资料后两周内完成。

  四、甲、乙双方对委估房地产价格评估报告的内容应尽保密之责,除向政府主管部门申报外,未经对方同意,不得对外公开或泄露给他人。

  五、经甲、乙双方商定,甲方按北京市物价局及北京市房屋土地管理局《关于房地产中介服务收费的通知》(京价[房]字[1997]第398号)文件规定的房地产价格评估收费标准(见下表)所计算的.评估标准收费,向乙方支付评估费。

  本协议签字之日,甲方向乙方预付评估费人民币万元,乙方将评估报告交付甲方时,甲方将剩余的评估费一次付给乙方。

  六、甲方如中途中断委托评估,乙方不退还甲方预付的评估费。

  七、本协议自甲、乙双方正式签字盖章之日起生效。未经双方同意任何一方不得进行修改。如有未尽事宜,由双方另行协商解决。

  八、本协议于年月日正式签定。一式四份,甲、乙双方各执二份。

  甲方(公章):乙方(公章):

  法定代表人(签字):法定代表人(签字):

  年月日年月日

委托合同 篇7

  委 托 单 位:xxx有限公司

  受委托单位: xxx检测中心

  签 订 时 间:20xx年4月10日

  签 订 地 点:北京市朝阳区安苑东里三区10号

  根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量检测管理办法》(建设部令第141号)及江西省、南昌市关于建设工程质量检测相关的文件等规定,结合在施工程具体情况,就施工试验检验项目委托。为确保试验检验质量,明确责任,经委托方: 北京城建十建设工程有限公司(以下简称甲方)和受委托方: 北京(以下简称乙方)平等协商一致,特签定本合同。

  一、工程概况

  1、工程名称: 国家空管系统“1501”工程游泳池及配套设施精装修和水处理系统项目。

  2、工程地点:

  3、建筑面积:

  4、结构类型:

  5、层 数:

  6、结构完成日期:

  7、工程竣工日期:

  二、试验检验范围及试验检验资料标准

  1、甲方委托乙方对本工程施工的钢筋原材、水泥、砂、防冻剂、防水材料、砖(砌块)等材料进行常规 及见证 复试检验,土工击实、回填土、钢筋连接、混凝土强度(标养试块、同条件试块、实体试块)、混凝土抗渗、钢筋保护层厚度、砂浆强度、回弹、拉拔 等常规 及见证 试验检验,并提供砂浆配合比。

  2、乙方必须按照《建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-20xx的要求及时、准确提供试验检验报告,试验检验报告为一式 肆 份。

  3、对上述规程中没有具体规定的试验检验报告表种类,由乙方提供试验检验报告表样式并征得甲方确认。

三、试验检验费用收取标准及结算方式中相应单价的 %支付乙方试验检测费用。单位公章,经与甲方试验人员核对,由甲方试验人员出具签字资料,甲方总工程师签字确认,工程试验费最终结算资料必须由甲方经理确认。

  3、甲方每月25日,根据试验报告资料出具情况按每月双方确认试验费金额的80%支付试验费,剩余款项在工程竣工验收并交付齐全所有资料后一个月内付清。

  四、甲方的权利与义务

  1、按照国家规范、规程、标准及有关规定及要求,对所委托试验检验的样品试件的代表性、真实性、及时性负责。

  2、委托单填写字迹清楚、内容完整、准确;样品试件标识清楚、内容完整、确并与委托单内容一致。

  3、本合同有关条款中甲方应负的责任。

  五、乙方的权利与义务

  1、按照国家规范、规程、标准及有关规定的要求,对所委托的样品试件及时进行试验检验。如遇不合格时,乙方应24小时内通知甲方,若因乙方原因延误工期,乙方需承担相应的赔偿责任。

  2、按试验检验标准规定的时间及时提供试验检验报告,要求内容必须完整、真实、准确、有效并对其负责。如因乙方延误提供试验检验报告,给甲方正常施工造成的影响,乙方需承担相应的赔偿责任。

  3、本合同中有关条款中乙方应负的责任。

  六、违约责任

  1、乙方未按照合同履行义务,给甲方造成损失的,应承担相应的经济责任。

  2、甲方逾期付款违约金按欠款部分日万分之一计算。

  七、合同的效力

  本合同自双方签字盖章之日起生效。

  甲方指定签订合同的公章为“北京城建十建设工程有限公司合同专用章”,其它印章一律不具备效力。

  本合同未尽事宜,经双方协商一致对合同条款做出修改或者补充,修改或补充条款须经甲方委托代理人签字并经公司经营部确认,并加盖“北京城建十建设工程有限公司合同专用章”后方可生效,补充条款与本合同具有同等效力。

  八、其它约定事项

  员,收到甲方通知后及时到现场取件及报送合格试验资料。

  九、争议解决方式

  本合同在履行过程中所发生的任何争议,双方协商解决,协商无效时,依法向工程所在地人民法院起诉。

  十、附则

  本合同壹式伍份,自双方签字盖章之日起生效。

  委托单位名称: 受委托单位名称:(盖章)(盖章)

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代理人: 委托代理人:

  单位地址: 单位地址:

  联系电话: 联系电话:

  传真: 传真:

  签定日期:20xx年4月10日 签定日期:20xx 年4月8日